Расчет технико-экономических показателей

      3.6. Если  гибель Объекта Работ или его части произошла по вине  Заказчика, то Подрядчик вправе получить вознаграждение за работу.

      3.7. Заказчик  вправе в любое время до  окончания  работ  расторгнуть Договор и возместить Подрядчику нанесенные убытки.

4. Порядок сдачи Объекта  Работ

      4.1. На следующий  день после создания Объекта Работ  Подрядчик уведомляет Заказчика об окончании работ.

      4.2. Заказчик  обязан в течение _______ дней после заявления Подрядчика об окончании работ произвести инспекцию Объекта Работ. В случае  согласия Заказчика на прием Объекта Работ, сторонами составляется  и подписывается Акт сдачи-приемки работ по форме,  который является с момента его подписания неотъемлемой частью Договора.

      4.3. Одновременно  с подписанием Акта сдачи-приемки  работ  Подрядчик обязан предоставить

Заказчику отчет об использовании  материалов Заказчика и передать Заказчику остатки этих материалов и технические средства, предоставленные Заказчиком.

      4.4. Подрядчик  имеет право сдать Объект Работ  досрочно.

5. Расчеты по Договору

      5.1. За работы, выполненные Подрядчиком, Заказчик выплачивает  Подрядчику денежное вознаграждение,  размер  которого  за каждый выполненный этап определен сторонами в Календарном плане выполнения работ и в Протоколе соглашения  о  договорной  цене. Денежное вознаграждение за каждый этап выплачивается Заказчиком в течение ________ дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки работ за этот этап.      В случае просрочки выплаты денежного вознаграждения за  выполненный этап Заказчик выплачивает пеню в размере _______% от  просроченной  суммы за каждый день просрочки.

      5.2. Перед  началом каждого этапа  Заказчик  выплачивает  Подрядчику аванс в размере __________ % от стоимости этапа.

      Невыплата  Заказчиком  аванса может  рассматриваться  Подрядчиком как заявление о расторжении Договора и в этом случае он вправе предъявить Заказчику претензии в соответствии

      5.3. В случае  досрочного создания Подрядчиком Объекта  Работ Заказчик выплачивает Подрядчику премию в размере __________ % от суммы Договора за каждый день, считая от фактической сдачи Объекта  Работ до его планируемой сдачи

6. Дополнительные условия

      6.1. Все споры по  Договору разрешаются  сторонами  в органах арбитражного суда.

      6.2. Все изменения,  дополнения к  Договору  действительны,  если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами

      6.3. ______________________________________________________________

           7. Юридические адреса и банковские  реквизиты сторон

      7.1. Заказчик: ____________________________________________________  

      7.2. Подрядчик:____________________________________________________

                   Заказчик:                      Подрядчик:

                    2.РАСЧЕТ СМЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ПРОИЗВОДСТВО   СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ.

 

Расчет плановой продолжительности  работ.

 

 , смен,

 

где L – протяженность участка дороги, м

       Псм – производительность  отряда в смену, м/смену

Значение Псм – из сборника ВСН 13-73 из таблицы ТЭП, значение L – из исходных данных.

 

 смен.

 

На основании этого расчета  принимаем решение вести работы в 2 смены, так как строительный сезон у дорожников длиться приблизительно 160 дней.

 

 

2.1  Расчет затрат на  материалы.

 

Таблица №1

 

№ п/п	Наименование материала	Ед. измерения	Количество материала на 1 км	Цена ед. материала, руб.	Общая стоимость, т.р.
1	2	3	4	5	6
1	Цемент	т	326,000	3200	20864,000
2	Вода		218,000	4000	17440,000
3	Битумная эмульсия	т	10,200	13200	652,800
Итого:					∑Мсм= 38929,800

 

1. Данные значений для колонок 2, 3, 4 – из технологической карты №7 на Устройство цементогрунтовых оснований однопроходной цементосмесительной машиной.

Данные для колонки 5 берем из каталогов отпускных цен на строительные материалы, применяемые в дорожном строительстве.

При расчете колонки 6 учитываем  количество материала на 1 километр, цену единицы материала, протяженность строительного участка автомобильной дороги

Расчет колонки 6: К₆=К₄*К₅*L*i_уд

1. 326,000*3,200*20=20864,000 тыс.руб.;

2. 218,000*4,000*20=17440,000 тыс.руб.;

3. 10,200*13,200 *20=652,800 тыс.руб.

 

∑Мсм=38929,800 тыс.руб.

 

 

 

2.2  Расчет затрат на  эксплуатацию строительных машин.

 

Таблица №2

 

№ п/п	Наименование машины	Кол-во машин и коэф. загрузки	Количество машиносмен работы машины	Цена одной машино- смены, руб.	Общая стоимость машино- смен, т.р.
1	2	3	4	5	6
1.	Фреза на тракторе	3(1,0)	354	3775,200	1336,421
2.	Автогрейдер легкий	1(0,6)	71	4884,528	346,801
3.	Цементовоз	3(0,8)	283	6911,520	1955,960
4.	Распределение  цемента с трактором	1(0,5)	59	5517,600	325,538
5.	Поливо-моечная машина	2(0,7)	165	4387,944	724,011
6.	Самоходный пневмокаток	1(0,4)	47	6290,354	295,647
7.	Автогудронатор	1(0,2)	24	5044,248	121,062
8.	Скрепер приципным катком	2(0,9)	212	4887,432	1036,136
Итого:					∑Эсм= 6141,572

 

Данные по составу отряда, количеству и загрузке машины берем на основании технологической карты №7 (ВСН 13-73).

Количество машиносмен работы  машины: (количество смен работы бригады) * (коэффициент загрузки машины) * (количество машин).

 

Расчет колонки 4: К₄=С_пл×К_заг×n, где n – количество машин:

1. 118*1,0*3=354 м/см;
2. 118*1,0*0,6=71 м/см;
3. 118*3,0*0,8=283 м/см;

 

Цену одной машиносмены берем  из каталога отпускных цен на строительные машины, применяемые в дорожном строительстве, и переводим стоимость машино-часа в стоимость машиносмены.

 

Расчет колонки 5: К₅=ст-ть м/ч×8* iуд

1. 130,000*3,63*8=3775,200 руб.;
2. 168,200*3,63*8=4884,528 руб.;
3. 238,000*3,63*8=6911,520 руб.;

 

 

Колонку 6 рассчитываем  общую стоимость машиносмен  (К₄*К₅).

Расчет колонки 6:

1. 354*3775,200=1336,421 т.р.;
2. 71*4884,528=346,801 т.р.;
3. 283*6911,520=1955,960  т.р.

                    2.3  Расчет сметного фонда оплаты труда.

 

2.3.1 Расчет тарифной заработной платы.

 

Таблица №3

 

Рабочие	Разряд	Тарифная ставка, руб/смену	Количество рабочих, чел.	Количество смен, смен	Тарифная заработная плата, т.р.
1	2	3	4	5	6
Машинист фрезы	6	1318,960	3	354	466,911
Машинист автогудронатора	5	1131,680	1	71	80,349
Водитель цементовоза	I кл	1318,960	3	283	373,265
Машинист распредел. цемента	5	1131,680	2	59	66,769
Водитель поливо-моечной машины	III кл.	983,28	2	165	162,241
Машинист пневмокатка	5	1131,680	1	47	53,188
Водитель автогудронатора	III кл	983,280	2	24	23,598
Машинист скрепера	5	1131,680	2	212	239,916
Всего			16
Рабочие при машинах	2	796,800	5	590	470,110
Рабочие на ремонте машин	4	983,280	5	590	580,140
Итого:                                     ∑=10911,280			∑=26	∑=2395	∑=2516,500

 

Значения колонок 1, 2, 4 берем на основании технологической карты  №7 (ВСН 13-73) (обратить внимание на рабочих  находящиеся на ремонте)

Значения колонки 3 – на основании  действующих тарифных ставок Уралэкономцентра, переводя часовое значение в сменное.

Количество смен рабочих определяем, исходя из количества смен работы соответствующей  машины из данных таблицы 2 (с учетом коэффициента загрузки). В таблицу  заносим количество смен на всех рабочих  данной строки.

Расчет тарифной зарплаты:(тарифная ставка в смену )*(кол-во смен где  учтено кол-во рабочих) полученное значение переводим в т.р.

 Часовые тарифные ставки ( цены  текущие)с учетом районного коэффициента 1,15

1 разряд – 85,000 руб.

2 разряд – 92,200 руб.

3 разряд – 100,810 руб.

4 разряд – 113,810 руб.

5 разряд – 130,980 руб.

6 разряд – 152,660 руб.

Для водителей берем следующие тарифные расценки:

1 класс – по ст. 6-го разряда

2 класс – по ст. 5-го разряда

3 класс – по ст. 4-го разряда

Значения колонки 3 вычисляем  на основании тарифных ставок, установленных  для рабочих, занятых на объектах дорожного строительства. Количество смен рабочих определяем, исходя из количества смен работы соответствующей машины из данных таблицы №2 (учитывая коэффициент загрузки). В таблицу занесено количество смен на всех рабочих данной строки.

 

Тарифная ставка К₃=тарифная расценка×8:

6р.: 152,660*8*1,08=1318,960 руб/см,;

5р.: 130,980*8*1,08=1131,670 руб/см,;

4р.: 113,810*8*1,08=983,280 руб/см,;

 

Количество смен вспомогательных  рабочих.

Колонка 5: кол-во человек* С_сл:

5*118=590 смен

 

Колонку 6 рассчитываем как произведение тарифной ставки в смену, переводя её в тыс. руб.  на количество смен, с  учетом количества рабочих.

Расчет колонки 6: К₆= К₃ × К₅/1000, т.р.:

1. 1318,960*354/1000=466,911 тыс. руб.;
2. 1131,680*71/1000=80,349 тыс. руб.
3. 1318,960*283/1000=373,265 тыс. руб.

 

В итоговой строке таблицы выводим  три суммированных значения:

-количество рабочих ∑=26 чел.;

-общее количество смен ∑=2395 смен;

-тарифная зарплата ∑=2516,500 тыс.  руб.

 

 

2.3.2  Расчет суммы премий, входящих в фонд оплаты труда.

 

 тыс. руб.

 

где  ∑П – сумма премий, входящих в ФОТ;

       ∑ЗП – тарифная  зарплата, тыс. руб. (таблица №3);

       П% - процент премии, входящей в ФОТ (из задания  = 60%).

 

 тыс. руб.

 

2.3.3  Расчет суммы доплат и надбавок.

 

Доплаты и надбавки назначаем самостоятельно, исходя из возможных. По итогам расчетов выводим сумму доплат и надбавок.